亞瑟邏輯學堂

亞瑟
  • 0.0(0개의 평가)
  • 자기 계발
  • 매주 업데이트

亞瑟邏輯學堂：開啟思維的全新境界 　　歡迎來到「亞瑟邏輯學堂」！這裡是您學習邏輯和批判性思考的殿堂。 　　我是亞瑟，一位擁有40餘年工程設計、監造經驗的資深工程師。在工作中，我深切感受到邏輯思維的重要性。它幫助我解決了無數複雜的問題，也讓我能夠以清晰的思維做出明智的決策。 　　因此，我創辦了「亞瑟邏輯學堂」，希望能將我的邏輯思維經驗分享給更多人。 在這裡，您將學習到： •邏輯思維的基本概念和原理 •如何識別和避免常見的思維謬誤 •如何分析論證、評估證據和做出合理的判斷 •如何有效地溝通和說服他人 頻道特色 •內容實用：我們將以貼近生活的案例和實例，來講解邏輯思維的原理和技巧，讓您能夠學以致用。 •語言簡潔：我們會用通俗易懂的語言來講解複雜的邏輯概念，讓您能夠輕鬆理解。 •形式活潑：我們會以多元化的形式，如對話、辯論等，來呈現邏輯思維的內容，讓您在學習中樂此不疲。 目標受眾 •在校學生 •職場人士 •對邏輯思維感興趣的任何人 　　邏輯思維是一項重要的思維技能。它可以幫助我們在學習、工作和生活中做出更好的決策，解決更複雜的問題，並與他人進行更有效的溝通。 　　如果您希望提升自己的邏輯思維能力，那麼就請加入「亞瑟邏輯學堂」吧！讓我們一起開啟思維的全新境界！ 收聽方式 您可以通過以下方式收聽「亞瑟邏輯學堂」： 網站：https://arthur-logic.firstory.io/ YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzyxat2fSOzfDSqy49vQEOKQV5jmssRDf Apple Podcasts：https://podcasts.apple.com/nl/podcast/%E4%BA%9E%E7%91%9F%E9%82%8F%E8%BC%AF%E5%AD%B8%E5%A0%82/id1740957567 或搜尋關鍵字「「亞瑟邏輯學堂」」 Powered by Firstory Hosting

  1. EP-P41-邏輯推理遊戲：解開天氣預報之謎－極限推理挑戰

    5시간 전

    EP-P41-邏輯推理遊戲：解開天氣預報之謎－極限推理挑戰

    EP-P41-邏輯推理遊戲：解開天氣預報之謎－極限推理挑戰   　　本集邏輯推理遊戲「解開天氣預報之謎－極限推理挑戰」，題目如下所述：   　　各位觀眾大家好！今天6月5日星期四，以下為本台特別推出的「腦力氣象」單元，邀請您一邊聽天氣、一邊動動腦！ ＄＄＄ 🗓️時空背景 　‧已知觀測資料（6月5日星期四）： 　　▪ 前天　雨天 　　▪ 今天　雨天 　‧播報員作如下預報的時間：前天（6月3日星期二） ＄＄＄ 　　🛰️前天（6月3日星期二）的氣象預報全文： 　　「各位觀眾請注意 　①  今天的天氣跟昨天不同。 　②  如果明天的天氣和昨天相同，那麼後天的天氣也會和前天相同； 　③  但是，如果明天的天氣和今天相同，那麼後天的天氣就會和昨天相同。」 ＄＄＄ ☑️可信度 　　經本台事後比對，以上三段預報皆完全正確。 ＄＄＄ ❓挑戰題 　　請根據上述預報內容與已知觀測資料，判斷：「昨天（6月4日星期三）的天氣到底是晴還是雨？」（歡迎留言寫下你的推理過程與答案，下集節目將為您揭曉！）   　　答案及詳細解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明或逐字稿中連結觀看。   解說 EP-P41-邏輯推理遊戲：解開天氣預報之謎－極限推理挑戰 https://www.facebook.com/share/p/1JKupkcmGS/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    2분
  2. M76-大家一起來找碴！：「議會攻防」神推論？小項不當周延大拆招

    5시간 전

    M76-大家一起來找碴！：「議會攻防」神推論？小項不當周延大拆招

    M76-大家一起來找碴！：「議會攻防」神推論？小項不當周延大拆招   　　本集大家一起來找碴！「『議會攻防』神推論？小項不當周延大拆招」，題目如下所述：   　　地點：議會審查會議室 　　記者小杰（竊語）：「所有Ａ黨的議員都會認真審議法案；有些Ａ黨的議員是反對Ｘ法案的。所以，所有反對Ｘ法案的議員都一定會認真審議法案！」 　　記者小霓（皺眉）：「咦…這麼推，好像哪裡怪怪的？」   　　請找出小杰上述論證的問題點。   　　本集解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明中連結觀看。   解說 M76-大家一起來找碴！：「議會攻防」神推論？小項不當周延大拆招 https://www.facebook.com/share/p/1BR1VZPYk9/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    1분
  3. M75-大家一起來找碴！：「交易效用」大揭密－0元手機背後的真相

    2일 전

    M75-大家一起來找碴！：「交易效用」大揭密－0元手機背後的真相

    M75-大家一起來找碴！：「交易效用」大揭密－0元手機背後的真相   　　本集大家一起來找碴！「『交易效用」大揭密－0元手機背後的真相」，題目如下所述：   　　【門市直擊報導】小張是一位25 歲上班族，平常沒有用手機追劇、玩遊戲的習慣，想更換用了三年的4G手機。小張進入公館某手機店。店員 Kelly（笑容燦爛）遞上彩色 DM，圈起斗大「0 元」給小張。   　Kelly：5G 手機 0 元帶走，只要月付 1,399元、綁 24 個月，還送快充頭！ 　小張（翻 DM，眉頭微皺）：月租有點高…… 　Kelly（指向 0 元標語）：「原價 18,000 變 0 元」耶！月租費每天不到 47 元，比一杯手搖飲還便宜。Kelly（指向另一方案 10,000空機＋499 資費）說：「一次拿 1 萬現金出來（空機＋499 資費）不是更痛嗎？」 　小張（被「0 元」吸引，卻仍擔心長期成本）…… Kelly（語速加快）：今天申辦再送 500 點購物金，A Pay 再3 % 回饋，錯過今天就沒囉！ 小張（感到時間壓力，終於點頭）：那就辦「0 元」方案吧。   　　十分鐘後，小張抱著新手機離開，卻也背上 24 個月共 33,576 元 的高月租。請問小張的決策可能有什麼問題？   　　本集解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明中連結觀看。   解說 M75-大家一起來找碴！：「交易效用」大揭密－0元手機背後的真相 https://www.facebook.com/share/p/1B2Fgp1vKj/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    2분
  4. EP-S34-邏輯思維工程應用：延宕的工程－天候、路斷、缺料，誰來買單？

    3일 전

    EP-S34-邏輯思維工程應用：延宕的工程－天候、路斷、缺料，誰來買單？

    EP-S34-邏輯思維工程應用：延宕的工程－天候、路斷、缺料，誰來買單？   　　本集我們要探討一宗引發漫長訴訟的公共工程糾紛，它不僅牽涉到數億元的賠償金，更深刻反映出大型工程在面對不可預見的挑戰時，合約精神與公平原則之間的拉扯。這起案件圍繞著機關與廠商之間簽訂的「防波堤延伸工程」合約。合約明確約定了完工期限，然而，履約期限屆至後，廠商僅完成了不到80%的進度。且此時廠商全面停工，機關多次催告無效後，最終終止了合約。隨後，機關重新發包了剩餘工程，並提起訴訟向廠商請求損害賠償。 　　廠商則提出反訴，聲稱工期延誤是因天災、惡劣天候、交通中斷及物料短缺等不可歸責於自身的事由所致，導致其無法繼續履約，因此終止合約並不合法。這場訴訟的核心爭議，即在於這些所謂的「不可抗力事由」是否足以構成工期展延的合法理由，以及雙方應如何承擔因此產生的損失。 　　此案一路由地方法院、高等法院，打至最高法院，歷經十年經多次審理與發回重審。各審法院大部分駁回了廠商提出的各種抗辯，包括因天候、交通中斷、物料短缺、機關審查遲延等應展延工期的主張。最終，此案經高等法院調解成立結案，結束了這場複雜的民事糾紛。   　　本集詳細內容請參閱：敘述或說明內所附之逐字稿。   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。   如您無法完整閱讀逐字稿，請至本頻道網站閱讀。 「亞瑟邏輯學堂」網站：https://arthur-logic.firstory.io/   EP-S34-邏輯思維工程應用：延宕的工程－天候、路斷、缺料，誰來買單？   　　嗨！大家好！我是亞瑟，歡迎再次來到「亞瑟邏輯學堂」。邏輯讓你不再受困於「思維迷宮」中，讓大腦再也不會糊成一團；讓你開啟思維新境界，成就非凡人生！   　　「邏輯思維」工程應用系列，目的在說明如何採用有系統、有架構的「邏輯思維」，解決工程施工、監造上遭遇的問題。我們不提供標準答案，實際上也沒有所謂的標準答案，我們提供「思維方法」協助你去解決問題。   　　本集我們要探討一宗引發漫長訴訟的公共工程糾紛，它不僅牽涉到數億元的賠償金，更深刻反映出大型工程在面對不可預見的挑戰時，合約精神與公平原則之間的拉扯。這起案件圍繞著機關與廠商之間簽訂的「防波堤延伸工程」合約。合約明確約定了完工期限，然而，履約期限屆至後，廠商僅完成了不到80%的進度。且此時廠商全面停工，機關多次催告無效後，最終終止了合約。隨後，機關重新發包了剩餘工程，並提起訴訟向廠商請求損害賠償。 　　廠商則提出反訴，聲稱工期延誤是因天災、惡劣天候、交通中斷及物料短缺等不可歸責於自身的事由所致，導致其無法繼續履約，因此終止合約並不合法。這場訴訟的核心爭議，即在於這些所謂的「不可抗力事由」是否足以構成工期展延的合法理由，以及雙方應如何承擔因此產生的損失。   　　本案歷審裁判共六審，各審判決文可至「司法院裁判書查詢系統」下載。 　臺灣基隆地方法院 102 年度 建 字第 21 號判決 104.03.12 　臺灣高等法院　104 年度 建上 字第 68 號判決　107.05.09 　最高法院　108 年度 台上 字第 81 號判決　109.09.03 　臺灣高等法院　109 年度 建上更一 字第 23 號判決　111.03.15 　最高法院　111 年度 台上 字第 1853 號判決　111.09.15 　臺灣高等法院　111 年度 建上更二 字第 25 號判決　112.07.14 調解成立   壹、案件緣起   　　A機關與B廠商之間簽訂「防波堤延伸工程」合約，合約明確約定了完工期限。然而，廠商並未如期完工。根據施工進度記錄，至契約約定完工日，廠商僅完成了不到80%的進度，且此時廠商全面停工。機關主張，廠商進度落後已逾15%，且經多次定期催告仍未見改善，鑑此，機關終止了與廠商的契約。契約終止後，機關為了完成剩餘工程，不得不重新發包。由於重新發包導致額外費用支出，機關遂依契約約定、債務不履行及侵權行為的法律關係，向廠商請求損害賠償。 　　廠商則抗辯稱，工期遲延是因天災、惡劣天候、交通中斷及物料短缺…等不可歸責於己的事由，導致其無法繼續履約。廠商認為機關終止契約不合法，且逾期罰款過高，應予核減。此外，廠商反訴請求機關賠償因工期展延所生損失、終止契約所受損害，並返還已估驗工程款、保留款及履約保證金等款項。 　　本集我們將焦點放在：是否因天災、惡劣天候等不可抗力事由，導致廠商工期延誤而應展延工期？   貳、「爭議事項」的契約規定及相關法規   　　契約第8條：明確規定廠商應在指定期限內完工。同時載明，除天災或人力不可抗力因素外，廠商不得以任何理由申請延長工期。但若經機關確認為不可歸責於廠商的停工，則不在此限。國定假日、星期日或其他休息日均計入工期。 　　契約第9條：定義了「天災或不可抗力因素」，包括山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、惡劣天候或洪水所造成的意外災害，以及其他經機關認定確係人力不可抗力的事項。 　　契約第11條第1項：詳細列出了可以展延工期的事故情況，這些情況必須是確非可歸責於廠商的理由，且廠商需在事故發生或消失後3日內書面申請核實展延。這些情況包含：發生第9條規定的事故（即天災或不可抗力）。 　　契約第11條第3項：規定機關對工期展延的核定，除另有規定外，得依據廠商報經機關核備的預定進度表或施工網狀圖之要徑來核定。 　　契約第15條：要求廠商在擬定施工順序及預定進度表或施工網狀圖時，應考量施工當地颱風及其他惡劣天候對本工程的影響。 　　施工說明書一般條款F.11條：將「除外風險」定義為地震、颱風、火山爆發、海嘯等重大天然災害，並約定除契約另有規定外，廠商不負任何責任。 　　施工說明書一般條款G.7條：進一步明確，若廠商在工地遭遇無法預料的不利自然情況及除外風險事項（不包含天氣狀況及其所引起的），且這些情況是一有經驗的承攬廠商所無法合理預料者，工程司可依H.7「展延工期」規定，配合廠商延展工期。 　　職業安全衛生法規：勞工安全衛生法（現為職業安全衛生法）第18條第1項規定，工作場所有立即發生危險之虞時，雇主或工作場所負責人應即令停止作業。其施行細則第25條第2項則說明，從事海事工程因強風、大雨或地震，致有發生危險之虞時，即屬應停止作業的情況。   參、鑑定單位對「爭議事項」之鑑定結果   　　在法院審理過程中，原審法院曾委託土木技師公會鑑定，鑑定報告試圖從技術角度釐清工期延誤的真實原因與責任歸屬。 　　該鑑定報告認為，系爭工程應展延工期約三個月，並核算平均每日拋石量為1,342立方公尺。 然而，法院對於此鑑定意見多有質疑。法院指出，該鑑定意見未根據兩造約定每日3,000立方公尺的拋石工率來認定廠商應有的「約定拋石工率」。此外，鑑定報告將颱風影響天數全數不計入工期，這與系爭契約第8條、第9條的約定不符。因此，法院最終認為此鑑定意見「顯非可採」。法院也拒絕根據廠商的聲請，再次函詢土木技師公會有關受天候影響之工期，認為其認定基礎有誤謬，難期有正確結論。   肆、訴訟雙方對爭議事項之主張及其理由   　　本案的核心爭議在於工期延誤是否應歸責於機關，以及廠商是否因此有權獲得工期展延和相關損失賠償。雙方對此提出了截然不同的主張及理由。   一、廠商的主張： 　　廠商主張因不可歸責於己的事由，應展延工期。這些理由包括：施工期間遭遇颱風、豪雨、惡劣天候等天災，非人力所能預測。儘管契約有考慮天候，但實際影響超乎預期。廠商引用《勞工安全衛生法》等規定，強調在強風、大雨等惡劣氣候導致有立即危險之虞時，雇主應即令停止作業。這些是客觀的停工條件。廠商計並算因波高、強風或大雨影響施工作業，導致工期延誤的天數。   二、機關的主張： 　　機關則全面反駁廠商的展延工期主張，並堅持廠商未如期完工是其自身責任。機關主張， 天候因素契約已納入考量，且非停工正當理由。機關認為，契約的工期設計已考量了颱風及東北季風等天候因素。機關引用廠商承諾的每日3,000立方公尺拋石工率，計算即使考慮天候影響，仍有足夠的可工作天完成拋石作業。機關也主張，即便有強風、大雨等，只要未達「立即發生危險之虞」，廠商仍可施工。   伍、針對「爭議事項」，雙方對他方所提主張之反駁   一、廠商對機關主張的反駁： 　　廠商反駁機關關於颱風、惡劣天候已納入工期的說法，認為契約中的免計工期是依據常年平均，而實際發生的天候狀況（如強風、大雨、高浪）

    2분
  5. M74-大家一起來找碴！：「自助結帳」神推論？揭開大項不當周延陷阱

    4일 전

    M74-大家一起來找碴！：「自助結帳」神推論？揭開大項不當周延陷阱

    M74-大家一起來找碴！：「自助結帳」神推論？揭開大項不當周延陷阱   　　本集大家一起來找碴！「『自助結帳』神推論？揭開大項不當周延陷阱」，題目如下所述：   　地點：週末量販店收銀區 　小陳（看著長長的人龍嘆氣）：哎呀，前面一堆阿公阿嬤都擠在人工櫃檯，難怪排那麼慢，他們一定不會自助結帳。 　阿芳：你怎麼知道他們不會自助結帳？ 　小陳：很簡單啊！所有敢用自助結帳機的，肯定是熟悉科技的人；那些長輩沒有站在自助區，所以排人工櫃檯的銀髮族一定都不懂科技。 　阿芳（挑眉）：嗯……真的能這樣斷定嗎？   　　請找出小陳上述論證的問題點。   　　本集解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明中連結觀看。   解說 M74-大家一起來找碴！：「自助結帳」神推論？揭開大項不當周延陷阱 https://www.facebook.com/share/p/19htPwp9vL/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    1분
  6. M73-大家一起來找碴！：一場球賽六種荷包劇本－揭穿「心理帳戶」陷阱

    8월 7일

    M73-大家一起來找碴！：一場球賽六種荷包劇本－揭穿「心理帳戶」陷阱

    M73-大家一起來找碴！：一場球賽六種荷包劇本－揭穿「心理帳戶」陷阱   　　本集大家一起來找碴！「一場球賽六種荷包劇本－揭穿「心理帳戶」陷阱」，題目如下所述：   　　【城市體育週報】中華職棒總冠軍賽門票一票難求，卻有六位球迷在球場外分別面臨「2,680 或 5,000 元」的突發事件。 　1.阿傑：早早買好內野票，卻把球票弄丟，娛樂預算破產，只能去酒吧看轉播。 　2.小慧：打算現場用2,680元現金買票，排隊時錢包被扒走；她猶豫片刻仍刷卡重買。 　3.小強：跟阿傑一樣遺失球票，但好友阿明立刻借他2,680元重新買票，條件是三天內歸還。小強大笑：「先爽再說！」 　4.小芸：用信用卡分四期購票，一個月 670 元，好像沒那麼痛！ 　5.小威：搶到熱區門票後高價轉售（黃牛）5,000 元，這筆外快不花不行啊！立刻將5,000 元購買高價應援商品。 　6.小茜：收到政府發放的 5,000 元消費券，開心直奔售票口：「這是政府給的，買一張最貴 VIP 座位！」   　　請找出：相同或類似金額，為何六位球迷的決定截然不同？思考陷阱藏在哪裡？ 　　本集解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明中連結觀看。   解說 M73-大家一起來找碴！：一場球賽六種荷包劇本－揭穿「心理帳戶」陷阱 https://www.facebook.com/share/p/19G3uxaMR8/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    2분
  7. EP-P40-邏輯推理遊戲：誰抱走了琉璃杯？校慶拍賣會終極謎局

    8월 7일

    EP-P40-邏輯推理遊戲：誰抱走了琉璃杯？校慶拍賣會終極謎局

    EP-P40-邏輯推理遊戲：誰抱走了琉璃杯？校慶拍賣會終極謎局   　　本集邏輯推理遊戲「誰抱走了琉璃杯？校慶拍賣會終極謎局」，題目如下所述：   　　校慶最後一天，三樓美術教室化身「藝術慈善拍賣會」。五位同學：小萍、文雅、麥真、俊豪、雷明，分別帶了一張、二張、三張、四張、五張仟元大鈔，準備把青春的第一件收藏帶回家。長桌上，五位同學鎖定的五件藝術品，及其它藝術品在柔和燈光下閃耀： 　•《白瓷玩偶》 　•《琉璃杯》 　•《書法》 　•《瓷杯》 　•《人像雕塑》   　　拍賣槌一下，拍賣隨即展開。 　◎ 俊豪的出手果然豪氣，成為今晚五人中花最多錢的人。 　◎ 雷明掂了掂口袋，最後的花費既比麥真高，卻仍不及俊豪，而且他知道，麥真並非五人中最省的人。 　◎ 文雅與俊豪的品味意外相近：兩人都迷上了「可以拿在手上的實用藝術」，分別鎖定了杯子作品。 　◎ 小萍對墨香情有獨鍾，爽快掏出四張仟元鈔，把書法收進懷中，高興得臉頰微紅。 　◎ 雷明則被《玩偶》細膩的神情吸引，堅持到底，終於在槌聲中把它拍下。 　◎ 讓人跌破眼鏡的是，看似精緻奪目的《琉璃杯》竟然成了全場最便宜的藝術品。 　◎ 至於麥真，她正好是小萍花費的一半，從容地拍下自己的戰利品。   　　根據上述暗藏的線索，請推理： 　1.五位同學各自帶走哪件藝術品？ 　2.他們分別花了多少錢？ 準備好動腦，找出唯一不違反任何情節的答案了嗎？祝你拍賣推理順利！   　　答案及詳細解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明或逐字稿中連結觀看。   解說 EP-P40-邏輯推理遊戲：誰抱走了琉璃杯？校慶拍賣會終極謎局 https://www.facebook.com/share/p/1GwqPW3K3h/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    3분
  8. M72-大家一起來找碴！：偶像、國庫、亡國史－這些理由能撐起酒駕零容忍嗎？

    8월 5일

    M72-大家一起來找碴！：偶像、國庫、亡國史－這些理由能撐起酒駕零容忍嗎？

    M72-大家一起來找碴！：偶像、國庫、亡國史－這些理由能撐起酒駕零容忍嗎？   　　本集大家一起來找碴！「偶像、國庫、亡國史－這些理由能撐起酒駕零容忍嗎？」，題目如下所述：   　　【時事座談現場直擊】昨晚《公共安全與酒駕防制》座談會精彩落幕，三位重量級來賓輪番上陣，齊聲支持「應嚴格取締酒駕」，並說出了各自的理由。 　發言一：歷史學者 張教授 　　從歷史觀點來看，《尚書．酒誥》早就給了我們深刻警示。周公告誡成王與貴族：殷商因君臣沉迷酒色、荒廢政事，最終導致『國乃滅亡』。古人把飲酒失度視為亡國之端。如果酒精能動搖一個王朝的根基，現代社會更不能容忍酒後駕車這種威脅公共安全的行為。因此，嚴格取締酒駕不只是交通管理，而是防範社會動盪、延續良政的必要措施。 　發言二：音樂製作人 林先生 　　我想分享一個流行文化的小插曲。上個月某天王級歌手開演唱會，現場五萬粉絲跟著他大喊：『喝酒上路就該抓！』那一瞬間，全場氣氛被點燃。偶像的影響力能夠瞬間放大公共議題，被年輕世代記在心裡。民意已經透過文化渠道明確表態：酒駕零容忍。政府若不嚴打，反而會顯得跟不上時代脈動，失去與青年對話的契機。 　發言三：財政單位代表 陳處長 　　站在財政與公共治理的角度，嚴格取締酒駕還有另一層意義。加重裁罰雖不是最初目的，卻能在遏止違規的同時，產生穩定的罰款收入。這筆資金可反饋到交通安全設施、酒癮防治教育，甚至協助舒緩部分財政壓力。換言之，嚴打酒駕既提升道路安全，又有助於財政健全，可說是一箭雙鵰。 　　觀眾李先生（中年男士）發言道：「我認為這些理由都無法支持『應嚴格取締酒駕』這一主張，反而可能誤導政策制定或社會認知。既然理由無法支持主張成立，所以，『應嚴格取締酒駕』根本就是錯誤的。」   　　請問三位來賓、及觀眾李先生的發言，可能各犯了什麼邏輯謬誤。   　　本集解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明中連結觀看。   解說 M72-大家一起來找碴！：偶像、國庫、亡國史－這些理由能撐起酒駕零容忍嗎？ https://www.facebook.com/share/p/1784VHYDWa/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    3분
모두 보기(177개)

소개

亞瑟邏輯學堂：開啟思維的全新境界 　　歡迎來到「亞瑟邏輯學堂」！這裡是您學習邏輯和批判性思考的殿堂。 　　我是亞瑟，一位擁有40餘年工程設計、監造經驗的資深工程師。在工作中，我深切感受到邏輯思維的重要性。它幫助我解決了無數複雜的問題，也讓我能夠以清晰的思維做出明智的決策。 　　因此，我創辦了「亞瑟邏輯學堂」，希望能將我的邏輯思維經驗分享給更多人。 在這裡，您將學習到： •邏輯思維的基本概念和原理 •如何識別和避免常見的思維謬誤 •如何分析論證、評估證據和做出合理的判斷 •如何有效地溝通和說服他人 頻道特色 •內容實用：我們將以貼近生活的案例和實例，來講解邏輯思維的原理和技巧，讓您能夠學以致用。 •語言簡潔：我們會用通俗易懂的語言來講解複雜的邏輯概念，讓您能夠輕鬆理解。 •形式活潑：我們會以多元化的形式，如對話、辯論等，來呈現邏輯思維的內容，讓您在學習中樂此不疲。 目標受眾 •在校學生 •職場人士 •對邏輯思維感興趣的任何人 　　邏輯思維是一項重要的思維技能。它可以幫助我們在學習、工作和生活中做出更好的決策，解決更複雜的問題，並與他人進行更有效的溝通。 　　如果您希望提升自己的邏輯思維能力，那麼就請加入「亞瑟邏輯學堂」吧！讓我們一起開啟思維的全新境界！ 收聽方式 您可以通過以下方式收聽「亞瑟邏輯學堂」： 網站：https://arthur-logic.firstory.io/ YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzyxat2fSOzfDSqy49vQEOKQV5jmssRDf Apple Podcasts：https://podcasts.apple.com/nl/podcast/%E4%BA%9E%E7%91%9F%E9%82%8F%E8%BC%AF%E5%AD%B8%E5%A0%82/id1740957567 或搜尋關鍵字「「亞瑟邏輯學堂」」 Powered by Firstory Hosting

정보

  • 제작진
    亞瑟
  • 방송 연도
    2024년 - 2025년
  • 에피소드
    177
  • 등급
    전체 연령 사용가
  • 저작권
    © 亞瑟
  • 웹사이트 보기
    亞瑟邏輯學堂

좋아할 만한 다른 항목