亞瑟邏輯學堂

亞瑟
  • 0.0 (0)
  • SELF-IMPROVEMENT
  • UPDATED WEEKLY
亞瑟邏輯學堂

亞瑟邏輯學堂：開啟思維的全新境界 　　歡迎來到「亞瑟邏輯學堂」！這裡是您學習邏輯和批判性思考的殿堂。 　　我是亞瑟，一位擁有40餘年工程設計、監造經驗的資深工程師。在工作中，我深切感受到邏輯思維的重要性。它幫助我解決了無數複雜的問題，也讓我能夠以清晰的思維做出明智的決策。 　　因此，我創辦了「亞瑟邏輯學堂」，希望能將我的邏輯思維經驗分享給更多人。 在這裡，您將學習到： •邏輯思維的基本概念和原理 •如何識別和避免常見的思維謬誤 •如何分析論證、評估證據和做出合理的判斷 •如何有效地溝通和說服他人 頻道特色 •內容實用：我們將以貼近生活的案例和實例，來講解邏輯思維的原理和技巧，讓您能夠學以致用。 •語言簡潔：我們會用通俗易懂的語言來講解複雜的邏輯概念，讓您能夠輕鬆理解。 •形式活潑：我們會以多元化的形式，如對話、辯論等，來呈現邏輯思維的內容，讓您在學習中樂此不疲。 目標受眾 •在校學生 •職場人士 •對邏輯思維感興趣的任何人 　　邏輯思維是一項重要的思維技能。它可以幫助我們在學習、工作和生活中做出更好的決策，解決更複雜的問題，並與他人進行更有效的溝通。 　　如果您希望提升自己的邏輯思維能力，那麼就請加入「亞瑟邏輯學堂」吧！讓我們一起開啟思維的全新境界！ 收聽方式 您可以通過以下方式收聽「亞瑟邏輯學堂」： 網站：https://arthur-logic.firstory.io/ YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzyxat2fSOzfDSqy49vQEOKQV5jmssRDf Apple Podcasts：https://podcasts.apple.com/nl/podcast/%E4%BA%9E%E7%91%9F%E9%82%8F%E8%BC%AF%E5%AD%B8%E5%A0%82/id1740957567 或搜尋關鍵字「「亞瑟邏輯學堂」」 Powered by Firstory Hosting

  1. EP28-告別混淆：釐清「否定」與「相反」的差異

    17H AGO

    EP28-告別混淆：釐清「否定」與「相反」的差異

    🍷越南有著一生必看一次的絕美奇景 💋下龍灣美得奇幻、蘭夏灣美得浪漫 🏆品冠旅遊輕戀越南 金質旅遊獎肯定 ▶️獻給最懂品味的您👉 https://fstry.pse.is/7r6zts —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— EP28-告別混淆：釐清「否定」與「相反」的差異 　　今天我們要來聊聊一個看似簡單，但其實很多人常常搞混的概念，那就是「否定」和「相反」。很多人可能覺得，「否定」不就是「相反」嗎？不對嗎？但其實，這兩者之間存在著微妙但非常重要的差異。搞清楚它們的不同，可以幫助我們更精準地思考、更清晰地表達，甚至在人際溝通上也能減少誤會。所以，今天我們就一起來深入探討「否定」和「相反」這兩個概念，釐清它們的差異，並且看看它們在實際生活中有哪些應用。   　　以下是本集逐字稿，請參考。 　　如您無法完整閱讀逐字稿，請至本頻道網站閱讀。 「亞瑟邏輯學堂」網站：https://arthur-logic.firstory.io/   EP28-告別混淆：釐清「否定」與「相反」的差異   　　嗨！大家好！我是亞瑟，歡迎再次來到「亞瑟邏輯學堂」。邏輯讓你不再受困於「思維迷宮」中，讓大腦再也不會糊成一團；讓你開啟思維新境界，成就非凡人生！   　　今天我們要來聊聊一個看似簡單，但其實很多人常常搞混的概念，那就是「否定」和「相反」。很多人可能覺得，「否定」不就是「相反」嗎？不對嗎？但其實，這兩者之間存在著微妙但非常重要的差異。搞清楚它們的不同，可以幫助我們更精準地思考、更清晰地表達，甚至在人際溝通上也能減少誤會。所以，今天我們就一起來深入探討「否定」和「相反」這兩個概念，釐清它們的差異，並且看看它們在實際生活中有哪些應用。   **第一部份、引言**   　　在日常生活中，我們經常使用「否定」和「相反」這兩個詞彙。例如，當我們說「這不是真的」，我們就是在「否定」一個說法。當我們說「黑色的相反是白色」，我們就是在描述「相反」的概念。 　　但你有沒有想過，當人們說「他不是好人」時，意思是指「他是壞人」嗎？又或者，當我們說「不成功」和「失敗」時，它們之間又有什麼不同呢？ 　　這些看似細微的語義差別，其實反映了我們思考和理解世界的方式。理解「否定」和「相反」的差異，就像是幫我們的大腦裝上更精密的濾鏡，讓思考更清晰，判斷更準確。 　　在接下來的節目中，我們將從定義出發，逐步剖析「否定」和「相反」的概念，找出它們的關鍵差異，並探討這些差異在實際生活中的應用。   **第二部份、什麼是「否定」？**   　　首先，我們先來聊聊什麼是「否定」。簡單來說，「否定」就是「不同意、不贊成」，是對某個事物或觀點表示不認同。教育部《國語辭典簡編本》中對於「否定」的解釋是「相對於肯定而言」。換句話說，「否定」總是依附於某個「肯定」的對象而存在。 　　在邏輯學上，「否定」指的是對某個命題的否認，也就是說，原來的敘述不成立。例如，如果我們有一個命題「今天下雨」，那麼它的否定就是「今天不下雨」。 　　在語法上，我們常常使用「否定詞」來表達否定，像是中文裡的「不」、「沒」、「非」，英文裡的「not」、「no」、「never」等等。這些否定詞就像是語句中的煞車，讓肯定的語意轉向了另一個方向。   　　舉例來說： 　「**這是**事實。」(肯定句) 　「**這不是**事實。」(否定句) 　　在這個例子中，「不是」這個否定詞，就讓原本肯定的語句轉變為否定。「否定」的作用，就是：指出某件事物並非如此，或者某個觀點是不成立的。   　　再舉一些更生活化的例子： 　「你**喜歡**咖啡。」的否定是「你**不喜歡**咖啡。」 　「今天**會下雨**。」的否定是「今天**不會下雨**。」 　「他是**好學生**。」的否定是「他**不是好學生**。」 　　從這些例子可以看出，「否定」的核心概念就是：對原先的肯定陳述，做出不成立或不認同的回應。它是一種「單純的語義反轉」，將「是」變成「不是」，「會」變成「不會」，「喜歡」變成「不喜歡」。   **第三部份、什麼是「相反」？**   　　了解了「否定」之後，我們接著來看看「相反」。「相反」指的是：彼此互為反面，在意義或性質上「完全對立」。教育部《國語辭典簡編本》對於「相反」的解釋是「彼此互為反面」。維基百科則將「相反詞」（或稱反義詞）定義為「具有相反意義或定義的詞語」。   　　相反則是指兩個事物或概念之間的對立關係。它強調的是兩者之間的差異和對比。 「相反」的概念，通常存在於「具有相對性質的事物」之間。像是空間、方向、程度、性質等等，都可能存在「相反」的關係。   　　舉例來說： 　「**黑**」的相反是「**白**」。 　「**高**」的相反是「**矮**」。 　「**冷**」的相反是「**熱**」。 　「**有**」的相反是「**無**」。 　「**愛**」的相反是「**恨**」。 　「**開燈**」的相反是「**關燈**」。 　　這些例子都呈現了「相反」的「對立性」。「相反」不僅僅是語義上的反轉，更是一種「性質上的對立」。當我們說「相反」時，我們是指：兩個事物在某個維度上處於極端的兩端，彼此之間不存在中間地帶，或者說，中間地帶不屬於「相反」的範疇。 　　以顏色為例，「黑」和「白」在「明度」上是相反的，它們分別代表了最暗和最亮，中間存在著灰色地帶，但灰色並不是「黑」的相反，也不是「白」的相反。   **第四部份、「否定」與「相反」的差異**   　　現在，我們已經分別了解了「否定」和「相反」的定義。接下來，我們就要進入今天的重點：釐清「否定」和「相反」之間到底有什麼差異？為什麼說「否定」不等於「相反」呢？   　　「否定」和「相反」最核心的差異在於： 　　「否定」是一種語義操作，針對的是陳述句或概念本身，目的是表示「不成立」或「不認同」。它的作用主要在語義的層面進行反轉。 　　「相反」是一種關係描述，針對的是兩個事物之間的對立關係，目的是指出它們在某個維度上處於極端對立的位置。它的作用範圍涉及事物本身的性質和關係。   　　為了更清楚地說明這個差異，我們可以用一些例子來比較：   情境一：描述顏色 　　否定：「這件衣服**不是**紅色的。」(否定了衣服是紅色的這個陳述) 　　相反：「**紅色**的相反是**綠色**嗎？」(詢問紅色在顏色維度上的相反是什麼) 　　在這個情境中，「否定」只是單純地指出衣服的顏色「不是紅色」，但衣服的顏色可能是「任何顏色」，包含橘色、黃色、藍色等等，甚至是白色或黑色。「否定」並沒有明確指出衣服的顏色「究竟是什麼」，只是排除了「紅色」這個選項。 而「相反」則是在詢問「顏色維度上的對立」。如果我們說紅色的相反是綠色(色相環上的相對位置)，那麼我們就在「顏色系統」中，找到了與紅色「性質對立」的顏色。   情境二：描述喜好 　　否定：「我**不喜歡**吃辣。」(否定了喜歡吃辣這個偏好) 　　相反：「**喜歡**的相反是**討厭**嗎？」(詢問在喜好維度上的對立是什麼)   　　「不喜歡吃辣」只是表達了「對辣味的負面偏好」，但「不喜歡」的背後，可能包含著「各種程度的負面感受」，例如：微感不適、完全不能接受、甚至會過敏等等。「不喜歡」的範圍很廣，它只是「喜歡」以外的所有可能性。   　　而「相反」則是在尋找「喜好維度上的極端對立」。「討厭」通常被認為是「喜歡」的相反，它們代表了「喜好程度上的兩端」。當然，在「喜歡」和「討厭」之間，也存在著中立、無感、普通等等的中間狀態，但這些中間狀態，都不屬於「喜歡」「相反」的範疇。   情境三：描述成功 　　否定：「這次計畫**不成功**。」(否定了計畫成功的結果) 　　相反：「**成功**的相反是**失敗**嗎？」(詢問在結果維度上的對立是什麼)   　　「不成功」只是說明計畫的結果「沒有達到預期的成功標準」。但「不成功」的結果，可能包含著「各種程度的不成功」，例如：小有進展但未達標、部分成功部分失敗、完全沒有進展、甚至造成負面影響等等。「不成功」的範圍非常廣泛，它涵蓋了所有「成功」以外的可能性。 　　而「相反」則是在尋找「結果維度上的極端對立」。「失敗」通常被認為是「成功」的相反，它們代表了「結果好壞的兩端」。在「成功」和「失敗」之間，同樣存在著許多中間狀態，例如：平庸、普通、尚可等等，但這些中間狀態，並不是「成功」的「相反」。   　　總結來說，「否定」是單純的語義反轉，「相反」是性質、關係上的對立。「否定」的範圍廣泛，涵蓋所有「非肯定」的可能性；「相反」的

    20 min
  2. M59-大家一起來找碴！：量身打造？一體適用！人格分析的巴納姆魔法

    20H AGO

    M59-大家一起來找碴！：量身打造？一體適用！人格分析的巴納姆魔法

    🍷越南有著一生必看一次的絕美奇景 💋下龍灣美得奇幻、蘭夏灣美得浪漫 🏆品冠旅遊輕戀越南 金質旅遊獎肯定 ▶️獻給最懂品味的您👉 https://fstry.pse.is/7r6zts —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— M59-大家一起來找碴！：量身打造？一體適用！人格分析的巴納姆魔法   　　本集大家一起來找碴！「量身打造？一體適用！人格分析的巴納姆魔法」，題目如下所述：   　　〈特稿〉「三分鐘解析你的靈魂！」近日，社群平台瘋傳一款免費心理測驗 App《MyPersona 2.0》。測驗結束後，App 會推送十句「高度客製化」的人格洞察，例如： 　1.你外向健談，卻也珍惜獨處的時刻。 　2.你待人真誠，但偶爾因太在意別人眼光而猶豫。 　3.你重視家庭，同時渴望在工作上被看見。…… 　　使用者紛紛留言：「太準了！完全說中我！」短短一週下載量破百萬，開發團隊更宣布將推出付費進階解讀服務，每份收費 999 元。   　　請問這套「客製化人格洞察」真的那麼神準嗎？請找出其中的問題點。   　　本集解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明中連結觀看。   解說 M59-大家一起來找碴！：量身打造？一體適用！人格分析的巴納姆魔法 https://www.facebook.com/share/p/1LgRaHd4yH/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    2 min
  3. M58-大家一起來找碴！：只看紅心不看牆－星座預言的德州神槍手謬誤

    3D AGO

    M58-大家一起來找碴！：只看紅心不看牆－星座預言的德州神槍手謬誤

    🍷越南有著一生必看一次的絕美奇景 💋下龍灣美得奇幻、蘭夏灣美得浪漫 🏆品冠旅遊輕戀越南 金質旅遊獎肯定 ▶️獻給最懂品味的您👉 https://fstry.pse.is/7r6zts —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— M58-大家一起來找碴！：只看紅心不看牆－星座預言的德州神槍手謬誤   　　本集大家一起來找碴！「只看紅心不看牆－星座預言的德州神槍手謬誤」，題目如下所述：   　　王牌星座分析師「星語大師」在網路直播節目中，於過去一年為十二星座發佈了近百則「年度運勢預言」，內容多半是像： 　＞「雙魚座的朋友們，直覺與感受力將指引你前行，適合靜心反思，內在的平和將帶來外在的好運」； 　＞「天蠍座的朋友們，內心的轉變將帶來蛻變，適合放下過去的包袱，迎接新的開始，事業有望穩步前進」，這類既模糊又涵蓋很廣的敘述。   　　年底盤點時，大師的助理精挑細選出其中兩則： 　＞「獅子座的朋友們，創意與自信將成為你最大的資產，適合主動表現，本週有機會在團隊中脫穎而出」； 　＞「雙魚座的朋友們，直覺與感受力將指引你前行，適合靜心反思，內在的平和將帶來外在的好運」。 　　這剛好都發生在幾位粉絲身上，於是官方社群大肆宣傳：「星語大師命中率高達 100%！」   　　請找出這段行銷手法中的邏輯問題，說明所犯的謬誤。 　　本集解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明中連結觀看。   解說 M58-大家一起來找碴！：只看紅心不看牆－星座預言的德州神槍手謬誤 https://www.facebook.com/share/p/1GujyAzkAM/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    3 min
  4. EP-P35-邏輯推理遊戲：解答數學式 CB+CA=ABC

    3D AGO

    EP-P35-邏輯推理遊戲：解答數學式 CB+CA=ABC

    🍷越南有著一生必看一次的絕美奇景 💋下龍灣美得奇幻、蘭夏灣美得浪漫 🏆品冠旅遊輕戀越南 金質旅遊獎肯定 ▶️獻給最懂品味的您👉 https://fstry.pse.is/7r6zts —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— EP-P35-邏輯推理遊戲：解答數學式 CB+CA=ABC   　　本集邏輯推理遊戲「解答數學式 CB+CA=ABC」，題目如下所述：   　　老師說：「小朋友們，我們今天來玩一個有趣的數字遊戲喔！」，「有三個數字，分別是 A、B 和 C，而且這三個數字都比 0 大」，「現在，請大家想像一下：如果我們把 C 放在十位，把 B 放在個位，就會變成一個兩位數，叫做『CB』」，「再把 C 放在十位，A 放在個位，就變成另一個兩位數，叫做『CA』」，「接著，我們把 A 放在百位、B 放在十位、C 放在個位，就會變成一個三位數，叫做『ABC』」。 　　「神奇的地方來了！老師發現：CB 加上 CA 的結果，剛好就是 ABC（CB+CA=ABC）」，「小朋友們，你們能不能找出 A、B、C 各是多少呢？」   　　答案及詳細解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明或逐字稿中連結觀看。   解說 EP-P35-邏輯推理遊戲：解答數學式 CB+CA=ABC https://www.facebook.com/share/p/16mAMN2kdF/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。   留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    2 min
  5. M57-大家一起來找碴！：鎖定嫌疑人，就能真相大白？

    5D AGO

    M57-大家一起來找碴！：鎖定嫌疑人，就能真相大白？

    🍷越南有著一生必看一次的絕美奇景 💋下龍灣美得奇幻、蘭夏灣美得浪漫 🏆品冠旅遊輕戀越南 金質旅遊獎肯定 ▶️獻給最懂品味的您👉 https://fstry.pse.is/7r6zts —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— M57-大家一起來找碴！：鎖定嫌疑人，就能真相大白？   　　本集大家一起來找碴！「鎖定嫌疑人，就能真相大白？」，題目如下所述：   　　【公寓失竊案：誰是小偷？】某社區兩層樓共住六戶人家。樓上三戶分別是失主、顧某、沈某；樓下三戶為失主外孫孔某、一位裁縫與一位工人。 　　某日失主出門期間發生竊案，報案的是住在樓下的孔某。警方調查後指出：「既然外出期間無陌生人上樓，那行竊者一定是樓上住戶或樓下三戶中曾上樓者。」警方認為樓下的裁縫與工人「從不會上樓」，予以排除；又因顧某的姘夫龔某有不在場證明，也被排除。 　　於是，警方鎖定沈某的姘夫孫某為嫌犯，並將其傳喚到案，但最終證據不足，無法破案。   　　請說明警方採用的推理形式為何，並說明其中的問題點。   　　本集解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明中連結觀看。   解說 M57-大家一起來找碴！：鎖定嫌疑人，就能真相大白？ https://www.facebook.com/share/p/1AnbggALDw/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    2 min
  6. EP-S27-邏輯思維工程應用：從驗收前颱風災損，看懂風險分配的法律眉角

    5D AGO

    EP-S27-邏輯思維工程應用：從驗收前颱風災損，看懂風險分配的法律眉角

    EP-S27-邏輯思維工程應用：從驗收前颱風災損，看懂風險分配的法律眉角   　　本集我們要探討一個在工程實務中經常發生的爭議：廠商承攬工程做好了，卻因為天災導致部分成果受損，機關因此拒絕付款，這時候，工程款到底能不能請領？我們將透過一個實際的法院判決案例，漁港航道疏浚工程的訴訟，來深入解析承攬契約中關於「驗收」與「交付」這兩個關鍵原則，以及它們如何影響廠商請領報酬的權利。這個案例歷經了地方法院、高等法院，一路到最高法院的審理，最終釐清了承攬工程款給付的重要觀念。 　　最終法院判決機關應給付廠商驗收前之估驗款及物價調整款。判決理由認為，雖然工程因颱風迴淤導致最終驗收不合格，且工程性質屬於「須交付」的工作，但廠商所請求的款項，依契約約定係屬於按工程進度完成，即可請領估驗款及物價調整款，該部分工作已於颱風前完成並經複驗合格，已符合契約約定的給付條件，不以最終驗收合格為必要，故廠商有權請求。   　　本集詳細內容請參閱：敘述或說明內所附之逐字稿。   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。   如您無法完整閱讀逐字稿，請至本頻道網站閱讀。 「亞瑟邏輯學堂」網站：https://arthur-logic.firstory.io/   EP-S27-邏輯思維工程應用：從驗收前颱風災損，看懂風險分配的法律眉角   　　嗨！大家好！我是亞瑟，歡迎再次來到「亞瑟邏輯學堂」。邏輯讓你不再受困於「思維迷宮」中，讓大腦再也不會糊成一團；讓你開啟思維新境界，成就非凡人生！   　　「邏輯思維」工程應用系列，目的在說明如何採用有系統、有架構的「邏輯思維」，解決工程施工、監造上遭遇的問題。我們不提供標準答案，實際上也沒有所謂的標準答案，我們提供「思維方法」協助你去解決問題。   　　本集我們要探討一個在工程實務中經常發生的爭議：廠商承攬工程做好了，卻因為天災導致部分成果受損，機關因此拒絕付款，這時候，工程款到底能不能請領？我們將透過一個實際的法院判決案例，漁港航道疏浚工程的訴訟，來深入解析承攬契約中關於「驗收」與「交付」這兩個關鍵原則，以及它們如何影響廠商請領報酬的權利。這個案例歷經了地方法院、高等法院，一路到最高法院的審理，最終釐清了承攬工程款給付的重要觀念。   　　本案歷審裁判共五審，各審判決文可至「司法院裁判書查詢系統」下載。 臺灣高雄地方法院 99 年度 建 字第 42 號判決 99.08.19 臺灣高等法院 高雄分院 99 年度 建上 字第 24 號判決 100.04.20 最高法院 100 年度 台上 字第 2152 號判決 100.12.15 臺灣高等法院 高雄分院 101 年度 建上更(一) 字第 1 號判決 101.06.13 最高法院 104 年度 台上 字第 1438 號判決 104.07.31   壹、案件緣起   　　本案源於Ａ廠商承攬機關「漁港航道疏浚工程」。根據雙方簽訂的工程採購契約，廠商的工作內容主要是在指定的航道範圍內進行抽砂，達到契約設計要求的特定水深，並將抽出的砂土運送至指定地點進行海岸養灘。 廠商依契約規定申報開工，並依約施作，並於同年申報完工。接著，雙方依契約規定程序辦理了初驗，初驗結果顯示部分航道水深未達設計標準，存在瑕疵。廠商隨即進行改善，並再次辦理複驗，確認施工已符合設計水深。 　　然而，就在複驗合格後，正式驗收前夕，強烈颱風來襲，夾帶大量砂土導致已浚深完成的航道發生迴淤。機關於辦理正式驗收時，發現部分區域因颱風造成迴淤，水深已不符契約設計深度。機關因此通知廠商限期改善，但廠商認為迴淤係因颱風所致，依約毋庸負責，且主張工程已於複驗合格時即應視為驗收完成，或已符合請款條件，機關應給付剩餘款項。機關則抗辯工程尚未經正式驗收合格，廠商不得請求給付。雙方因此產生爭議，廠商遂提起訴訟請求給付承攬報酬。   貳、「爭執事項」的契約規定及相關法規   　　本案的爭議核心圍繞在兩個主要法律議題： 　1.系爭工程是否已「驗收合格」？ 　　這涉及契約中關於工程查驗程序的約定，依照系爭契約，工程的查驗階段包含「估驗」、「初驗」、「複查」、「驗收」四個程序。契約約定，廠商申報竣工後，先辦理「初驗」，若有缺失則進行「複查」，「複查」合格後，機關應於一定期限內辦理「驗收」。驗收的目的是確認工作是否達到完工標準，有無瑕疵。工程實務上常以驗收完成，作為給付承攬報酬的條件。 　2.系爭工程是否「無須交付」？ 　　這與民法第505條第1項關於承攬報酬給付時期的規定有關。該條規定：「報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之」。因此，釐清「航道疏浚工程」的性質，是否屬於「須交付」或「無須交付」的工作，將影響報酬的請求時間點是工作「交付時」或「完成時」。   　　除了這兩個主要爭議，訴訟中也涉及契約中關於估驗款、尾款、物價調整款的給付條件，颱風等不可抗力災害發生時的風險負擔及損害補償條款，以及定型化契約條款公平性的問題。   參、訴訟雙方對爭執事項之主張及其理由   一、關於工程是否已「驗收合格」？   　＊廠商的主張： 　　工程已於辦理複驗合格時即應視為驗收完成，機關要求另辦「正式驗收」是契約所無的程序，增加廠商負擔且顯失公平。颱風發生在複驗合格之後，因此颱風造成的迴淤不影響其已完成驗收的事實。廠商甚至認為因颱風導致的迴淤清理應屬新增工作，不應影響原工程的驗收認定。此外，航道施工期間開放船隻通行，也應視為機關已受領工作物。   　＊機關主張： 　　初驗後的複驗程序，並非正式驗收，依照契約約定，需待初驗複查合格後，機關才辦理正式驗收，辦理正式驗收時，因颱風造成迴淤導致水深不符設計，驗收不合格，廠商依約應負責改善。颱風造成的迴淤不屬於新增工作，而是廠商為使航道符合約定深度必須清除的責任。   二、關於工程是否「無須交付」？   　＊廠商的主張： 　　浚挖航道屬「無須交付」的工作性質，因此依民法第505條第1項後段規定，應於工作完成時即得請求給付承攬報酬。   　＊機關的主張： 　　系爭工程改變原有地形地貌，屬於有「有形之結果」的工作，依最高法院50年台上字第2705號判例意旨，原則上廠商應將完成物交付於機關。且契約明定驗收合格後廠商應辦理點交，故本案工程並非「無須交付」。   肆、針對「爭執事項」，雙方對他方所提主張之反駁   一、關於工程是否已「驗收合格」？   　＊廠商對機關主張的反駁： 　　廠商質疑機關增設驗收程序違反契約約定，並引用其他工程案例，主張在遭遇颱風時僅依初驗結果即予驗收通過。認為颱風造成的迴淤超出原契約範圍，應屬新增工作。航道已開放使用即代表機關已實際受領。   　＊機關對廠商主張的反駁 　　機關強調契約明確約定估驗、初驗、複查、驗收等不同程序，各階段要件不同，並舉證函文內容證實複驗是「初驗之複查」而非驗收。依「債之相對性」原則，其他工程的處理方式不能拘束本案雙方。依契約疏浚至指定深度是廠商義務，颱風迴淤後仍需清除以達此深度，並非新增工作。契約圖說已約定施工期間廠商應維持航道暢通，航道供漁船通行是廠商的契約義務，並非機關已受領工作物。   二、關於工程是否「無須交付」？   　＊機關對廠商主張的反駁 　　機關重申本工程有浚挖及堆置砂土，改變地形地貌，依最高法院判例有「有形之結果」，應負交付義務。契約也要求點交，駁斥廠商無須交付的主張。 　　機關指出廠商是專業營造公司，簽約前應已評估颱風等風險。契約條款關於不保事項由廠商負擔，不構成顯失公平的定型化契約。颱風僅造成工作物毀損（迴淤），並未導致廠商無法履約進行修復。   伍、法院判決結果及理由，所依據的契約、法規   一、關於工程是否已「驗收合格」？   　　法院認同機關的主張，認為依系爭契約及施工規範的約定，工程查驗程序包含估驗、初驗、複查、驗收四個不同階段。「初驗之複查」，確認廠商已依初驗意見改善完成並符合設計水深。正式「驗收」時，該次驗收因颱風迴淤導致水深不符而未合格。廠商比附援引其他工程案例的主張，因契約已有明文約定，且基於債之相對性原則而不被採納。 　　法院也認為颱風造成的迴淤是承攬工作本身的缺失，廠商有義務改善以符合契約約定深度，並非新增工作。航道維持暢通是廠商的契約義務，不代表機關已完成驗收並受領工作物。因此，系爭工程並未通過正式驗收。   二、關於工程是否「無須交付」？   　　法院採納

    2 min
  7. M56-大家一起來找碴！：消失的彈孔－別讓成功故事誤導你！

    JUN 22

    M56-大家一起來找碴！：消失的彈孔－別讓成功故事誤導你！

    🍷越南有著一生必看一次的絕美奇景 💋下龍灣美得奇幻、蘭夏灣美得浪漫 🏆品冠旅遊輕戀越南 金質旅遊獎肯定 ▶️獻給最懂品味的您👉 https://fstry.pse.is/7r6zts —— 以上為播客煮與 Firstory Podcast 廣告 —— M56-大家一起來找碴！：消失的彈孔－別讓成功故事誤導你！   　　本集大家一起來找碴！「消失的彈孔－別讓成功故事誤導你！」，題目如下所述：   　　二戰後期的一間臨時軍用會議室裡，正在討論如何加強轟炸機的防護，技術長帶著「返航飛機上彈孔的分布位置」的統計紀錄走進來。圖板上，密密麻麻的黑點標示了轟炸機被子彈擊中的位置，發現機身某些部位彈孔密集，而引擎及油箱附近卻幾乎沒有彈孔。 　　幾位軍官據此提出建議：應該把有限的鋼板，主要用來加強這些彈孔最多的部位，至於幾乎未被擊中的引擎區及油箱區，可以暫時不予強化，好節省稀缺資源。 　　技術長被要求在會議結束前給出他的評估，這項看似合理的裝甲配置，真的萬無一失嗎？   　　本集解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明中連結觀看。   解說 M56-大家一起來找碴！：消失的彈孔－別讓成功故事誤導你！ https://www.facebook.com/share/p/192TSeR1wV/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    2 min
  8. EP-P34-邏輯推理遊戲：名伶之死－自殺、他殺、意外！

    JUN 19

    EP-P34-邏輯推理遊戲：名伶之死－自殺、他殺、意外！

    桃園兒童藝術節6/21-7/13閃亮登場✨ 最精彩的主題活動7/5-7/6在桃園陽光劇場，7/12-7/13在龍潭運動公園，精彩表演不停歇，還有多元好玩的藝術市集，邀請大小朋友一起出發，探索夢想星球！ 活動資訊請上活動官網查詢👉 https://fstry.pse.is/7rv26s ——以上廣告由 Firstory 與【月城南廣告】共同執行—— EP-P34-邏輯推理遊戲：名伶之死－自殺、他殺、意外！   　　本集邏輯推理遊戲「名伶之死－自殺、他殺、意外！」，題目如下所述：   　　【案情改編：大唐長安「鳳梨樓」奇案】大唐龍朔年間，長安城內繁華勝地「鳳梨樓」裡，名伶柳如花暴斃於後院涼亭。府尹命捕快調查後，將與她關係最深的侍女翠微，及與其交往甚密的蘇景雲，一併帶至公堂審訊。 翠微顫抖著說：「如果這真的是謀殺，那兇手肯定就是蘇景雲！」 　　蘇景雲吁了口氣反駁：「柳如花若不是自殺，那就是他殺！」 　　府尹依據捕快調查結果，在高座上一字一頓地宣佈了兩條推斷： 　1.若翠微與蘇景雲二人所言皆真，則此案純屬意外。 　2.若二人中有一人說謊，則此案必非意外。 　　據案卷記載，府尹以上兩項推斷最終均被證明無誤。 　　至此，案情已置於檯面。問題來了：柳如花到底是自殺、謀殺，還是單純發生意外？   　　答案及詳細解說，將於「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁公開。請點選說明或逐字稿中連結觀看。   解說 EP-P34-邏輯推理遊戲：名伶之死－自殺、他殺、意外！ https://www.facebook.com/share/p/165sMG77i9/   「亞瑟邏輯學堂」FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/arthurlogic   　　我們的節目內容在各大Podcast、YouTube同步上架，請搜尋「亞瑟邏輯學堂」。謝謝收聽！歡迎下次再來到「亞瑟邏輯學堂」。 留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/cluwlhkv70k2a01ujea7nanlc/comments Mail：artchen11@mail.com Powered by Firstory Hosting

    2 min
See All (146)

About

亞瑟邏輯學堂：開啟思維的全新境界 　　歡迎來到「亞瑟邏輯學堂」！這裡是您學習邏輯和批判性思考的殿堂。 　　我是亞瑟，一位擁有40餘年工程設計、監造經驗的資深工程師。在工作中，我深切感受到邏輯思維的重要性。它幫助我解決了無數複雜的問題，也讓我能夠以清晰的思維做出明智的決策。 　　因此，我創辦了「亞瑟邏輯學堂」，希望能將我的邏輯思維經驗分享給更多人。 在這裡，您將學習到： •邏輯思維的基本概念和原理 •如何識別和避免常見的思維謬誤 •如何分析論證、評估證據和做出合理的判斷 •如何有效地溝通和說服他人 頻道特色 •內容實用：我們將以貼近生活的案例和實例，來講解邏輯思維的原理和技巧，讓您能夠學以致用。 •語言簡潔：我們會用通俗易懂的語言來講解複雜的邏輯概念，讓您能夠輕鬆理解。 •形式活潑：我們會以多元化的形式，如對話、辯論等，來呈現邏輯思維的內容，讓您在學習中樂此不疲。 目標受眾 •在校學生 •職場人士 •對邏輯思維感興趣的任何人 　　邏輯思維是一項重要的思維技能。它可以幫助我們在學習、工作和生活中做出更好的決策，解決更複雜的問題，並與他人進行更有效的溝通。 　　如果您希望提升自己的邏輯思維能力，那麼就請加入「亞瑟邏輯學堂」吧！讓我們一起開啟思維的全新境界！ 收聽方式 您可以通過以下方式收聽「亞瑟邏輯學堂」： 網站：https://arthur-logic.firstory.io/ YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzyxat2fSOzfDSqy49vQEOKQV5jmssRDf Apple Podcasts：https://podcasts.apple.com/nl/podcast/%E4%BA%9E%E7%91%9F%E9%82%8F%E8%BC%AF%E5%AD%B8%E5%A0%82/id1740957567 或搜尋關鍵字「「亞瑟邏輯學堂」」 Powered by Firstory Hosting

Information

  • Creator
    亞瑟
  • Years Active
    2024 - 2025
  • Episodes
    146
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © 亞瑟
  • Show Website
    亞瑟邏輯學堂

You Might Also Like

To listen to explicit episodes, sign in.

Stay up to date with this show

Sign in or sign up to follow shows, save episodes, and get the latest updates.
Select a country or region

Africa, Middle East, and India

Asia Pacific

Europe

Latin America and the Caribbean

The United States and Canada